2024年优质的陕西锌业有限公司35kV配电室Ⅲ段开关柜升级换型项目电气安装竞价-中标公示网-中标网

【陕西,商洛市】陕西锌业有限公司35kV配电室Ⅲ段开关柜升级换型项目电气安装竞价

发布时间：2024-03-11

标签：变更陕西陕西锌业有限公司35kV配电室Ⅲ段开关柜升级换型项目电气安装竞价住所地有管辖权人民法院招标信息招标采购

发布时间	2024-03-11	截止日期	立即查看
联系人	立即查看	联系电话	立即查看
项目地址	立即查看	项目名称	立即查看
网址	立即查看	填报单位	立即查看
更正内容	立即查看	设备词	立即查看

下文中****为隐藏内容，仅对中项网会员用户开放，【注册 / 登录】后可查看内容详情

招投标详情

***35kV配电室Ⅲ段开关柜升级换型项目电气安装竞价***拟对35kV配电室Ⅲ段开关柜升级换型项目电气安装业务进行公开竞价***相应资质的单位******如下：一、项目名称：***35kV配电室Ⅲ段开关柜升级换型项目电气安装二、项目内容：35kV配电室Ⅲ段开关柜现有开关柜拆除、新开关柜安装，以及相关试验，调试运行三、施工地点：***内四、施工时间：预计在******月-******月之间五、工期：竞价***工期六、竞价***件涵盖如下文件： ■法定代表人证书或法人委托书 ■法定代表或法人委托代理人身份证 ■营业执照(三证合一) ■资质证书 ■安全生产许可证 ■竞价***凭证 ■***红色印章视为有效文件。 6.1 竞价***列资质之一：（1）承装(修、试)电力设施许可证三级以上（含三级）；（2）输变电工程专业承包三级以上（含三级）资质；（3）电力工程或电力、电气相关工程专业承包三级以上（含三级）资质；（4）机电工程专业承包三级以上（含三级）资质； 6.2 本次竞购不接收联合体竞价***价******元保证金到竞售方指定账户上，报价***证金交付凭证，未提交的，所报价***价***，未列入竞价***竞价***式所交保证金由竟售方全额退还；竞价*****元保证金在合同履行完毕后，竞购方退还（如果竞购方有尚未支付竞价***且欠款金额***，竞价***说明，用竞购方所欠款***元作为竞价*** 保证金支付账户如下：收款人：*** 账号：*** 开户行：中国农业银行商洛***区支行八、竞价***方式和计算依据本次竞价***惠报价***的方式报价***根据竞价***工程现场实际状况，充分考虑施工期间的各种风险，结合竞价***，自主填报投标总价***下浮率）。竞购方根据竞价***费率（下浮率）的幅度及其综合实力进行综合评价***位。合同预估金额***算价***（1-总价***下浮率））+税金；合同最终金额***算价***（1-总价***下浮率））+税金（以第三方审计机构***）； 8.1工程预结算： 8.1.1 预结算定额标准：本项目按照陕西2006安装定额进行安装预结算，以陕西2006安装定额进行综合取费；人工费进行补差（参考土建，补***元），但补差部分不进行综合取费。 8.1.2 工程的最终结算以第三方审计结果为依据。如有设计变更，必须要有经竞购方签证确认的工程签证单为依据。承包方式：本工程实行包工期、包质量、包安全，包费率不包主材的承包方式。 8.2工程结算取费取费参照《全国统一安装工程预算定额***省价***陕西2006版消耗量安装定额进行综合取费, 如以上定额无相关子目的参照电力建设工程预算定额(***版)；综合工***元／工日调整计入价*****元取费，110.27找差）。临时设施费，冬雨夜间施工措施费，检验试验及放线定位费，定额措施项目费，失业保险，医疗保险，工伤意外伤害险，残疾人就业保险，工程定额测定费等九项不予以取费，劳动统筹基金根据缴费票据，按相关规定执行，税金执行政府部门最新标准。养老保险统筹费及安全、文明施工定额补贴费按照相关政策、法规规定。 8.3工程类别按二类工程划分。 8.4工程变更、现场签证发生后，由竞购方签字认可。 8.5项目施工范围见后附施工任务清单，但因本项目系升级改造项目，没有设计院出具的设计图纸，因此后附施工任务清单难免会有未预计到的任务。因此，施工时如因甲方要求，或因为项目运行需要，而实施的施工任务清单范围外的施工任务，其工程量按照据实测量，以“工程量确认单/签证单”方式确认。 8.6总价***下浮率）的计取为最终报价***下浮率）计取，总价***下浮率）为除税金以外的本次竞价***内容取费的下浮率。 8.7工程变更（含地质变化）发生后，由竞购方签字认可。 8.8在施工结算时，除合同明确的设计变更、设计外工程签证等调整条件和乙方自购二类材料（指发包方来不及购买的材料价***当季度陕西工程造价***洛工程造价***导价***）外，其它不予调整。 8.9其他计价***省、市建设工程造价***布的有关计价***价***格。 8.10材料价***确定原则：二类部分材料（甲方供应不及时委托乙方购买的材料）由施工单位***，经建设单位***。特殊材料及业主需要确认的材料必须经甲方确认生产厂家和价***购。乙方采购材料材质必须符合设计图纸要求，所购材料必须有国家或有关部委颁发的生产许可证、出厂合格证、材质报告等，并经甲方和监理认可后方可用于工程。乙方所购的材料价***甲方和监理的确认。 8.11竞购方在施工现场提供水、电源接口，竞价***计量。施工用电价***地价***费按实际发生的费用由甲方收取。临时设施由业主统一要求，费用自理。 8.12因本工程的客观复杂性等原因造成的资金、图纸、材料等不能按时到位，而造成施工单位***、机械闲置等，竞价***调剂，工期顺延不计费用。 8.13竞购方提供的工程概况等只作为竞价***不作为结算的依据。竞价***地认真仔细踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价***围后任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 8.14大型机械设备进出场及安拆费经竞购方同意后现场据实结算，不包含在本次报价***质量标准符合国家及行业相关现行标准，单位***100%；安装工程优良品率90%以上，争创国家优质工程。十、工程价***目最终工程价***竣工后，第三方审计机构***（决）算书审核后核定的工程价***方审计机构***）。十一、材料设备供应及验收 1、本工程所有安装所用材料及设备均由竟购方提供； 2、二类部分材料如果发包方供应不及时，承包人可以上报发包人，经发包方和监理单位***，承包人方可进行采购。承包人采购的材料，其材质必须符合设计图纸要求，所购材料必须有国家或有关部委颁发可以的生产许可证、出厂合格证、材质报告等，并经发包人和监理认可后方可用于工程。承包人所购的材料价***发包人和监理的确认。 3、承包人采购的且经过发包人和监理单位******料，其价***程款中，但不因此产生其他附加工程费用。 4、承包人的所有制作、安装、调试、试验必须符合国家、行业相关标准、规范、规程的要求。十二、工程款结算及支付 1、工程预付款：合同签订后，承包***元安装费发票（增值税发票），发包方收到发票后***元工程预付款。 2、因为工程变更、承包人购买材料而增加的工程款，在竣工结算时一次性支付。 3、竣工验收合格并在结算被批准后，承包人应提供工程剩余价***发票（增值税发票），发包人于28天内支付至工程总价***余款作为质保金，待工程质量保证期满无质量问题后，28天内无息付清。十三、竞价***确定：通过资格审核的竞价***最优者（即下浮率最大）者为入围单位。十四、合同的签订、违约、索赔和争议 1、竞价***接到竞价***知之日起2个工作日内与竟售方签订《电气安装施工合同》，若排序首位的竞价***前述约定时间与竟售方签订合同，则按违约处理，竟售方可直接***元保证金作为违约金。同时，排序第二位的竞价***接到竟售方书面通知之日起***日内按其所报价***签订合同，否则按违约处理。本竞价***价***律约束力。 2、违约（1）合同中关于发包人违约的具体责任如下：发包人若出现任何违约事项，发包人承担违约责任的方式仅为本合同工期顺延，而不向承包人做其他任何经济赔偿。（2）合同中关于承包人违约的具体责任如下：如果承包人未按合同约定的工程总体竣工时间（或经发包人及工程师同意顺延的工程总体竣工工期）竣工的，则总工期每延误一天应向发包人支***元的违约金，如果工期延误一周，承包方今后不得参与发包方的任何施工。 3、争议合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决。（一）提交---仲裁委会员仲裁；（二）依法向发包人住所地有管辖权的人民法院起诉。 4、未尽事宜现场沟通确定。十五、合同的生效 1、合同经双方签字盖章后生效，工程竣工运行一年无质量问题付清合同剩余款后，合同自行失效。 2、合同一式捌份，发包人肆份，承包人肆份。十六、安全责任 1、合同签订后，承包人应按发包人安全制度规定办理安全风险抵押金、开工证等手续。其中安全风险抵押金按合同总额的3%缴纳。 2、承包人承担整个***区域低压电气已完成及未完成工程的全天候安全保卫工作，负责完成整个***区域施工照明系统及围栏设施的设计、施工、安装和维护工作。 3、承包人负责工程移交前的现场成品保护工作，承担相应的费用；否则发生损坏，承包人自费予以修复。 4、承包人负责施工场地内及周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）古树名木的保护，并承担相应的费用。 5、要求承包人应极做好施工现场管理，维护现场整洁，道路畅通，符合***省文明施工的标准。 6、确保安全施工，按***省及当地政府有关规定执行。 7、进厂施工人员应遵守厂方的规定（厂纪），若有违者，应接受发包人处罚。 8、负责所领材料的安全，如有丢失或损坏，应为发包人赔偿损失部分。 9、如果施工过程中由于承包人责任，发生安全责任事故，造成人员、财产伤害的，承包人承担由此发生的经济责任（含经济赔偿），并承担按照国家及地方安全法律、法规、政策的规定应承担的责任。十七、报价***联系方式 1、报价***寄或者自行送达； 2、邮寄报价***在邮件外包装上注明“35kV配电室三段开关柜电气安装”字样 3、报价*********月***日***时前（以竞购单位******准） 4、联系人：田善江 ***275（手机）赵凯 ***632（手机） 0914—***（办） 5、邮寄地址：*** *** ******月***日附件1：35kV配电室Ⅲ段开关柜升级换型电气安装工程报价***V配电室Ⅲ段开关柜升级换型电气安装工程报价***x 附件2：35kV配电室Ⅲ段开关柜升级换型电气安装工程内容附件2安装内容.docx

立即登录还不是会员？立即免费注册

24小时咨询热线: 400-816-1360